承攬室內(nèi)裝修
最新回答
裝修承攬合同范本哪位有？
說所的裝修清包工合同，這里沒辦法給一份完整的合同，只能給一個(gè)參考的范圍，如果有什么寫得不好的地方，請(qǐng)多多包涵。剛好前段時(shí)間家里裝修了，對(duì)這塊知識(shí)比較了解，問算是問對(duì)人了。但是合同在愛人那邊，不在身上，是憑著記憶給打字的。 家庭居室裝飾工程清包工合同 業(yè)主（以下簡(jiǎn)稱甲方）：聯(lián)系電話：施工隊(duì)（以下簡(jiǎn)稱乙方）：聯(lián)系電話：甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《合同法》等相關(guān)法律，在平等公正的情況下簽定如下合同 一、工程概況 工程地址：房屋概況：室 廳 衛(wèi) 陽臺(tái) 廚 二、價(jià)格 清包工費(fèi)：元，大寫：包括 水電工， 木工， 瓦工， 油漆工，*清運(yùn)費(fèi)，材料搬運(yùn)費(fèi) 三、付款方式 1、進(jìn)場(chǎng)第一天付10%，水電管線排好經(jīng)驗(yàn)收合格后付20%，泥木類工程完工，驗(yàn)收合格后20%，全部完工驗(yàn)收合格后40%，竣工之日后3個(gè)月5%，6個(gè)月5%. 2、全部驗(yàn)收合格后一年內(nèi)如無質(zhì)量問題發(fā)生，甲方提供乙方5%-10%的獎(jiǎng)勵(lì)。 四、設(shè)計(jì) 1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負(fù)責(zé)交底工作 2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認(rèn)可 五、材料 乙方應(yīng)驗(yàn)收甲方所購建材的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)向甲方及時(shí)提出并有權(quán)拒絕使用。若甲方堅(jiān)持使用，應(yīng)書面要求乙方，并承擔(dān)因材料質(zhì)量引起的損失 工人有責(zé)任節(jié)約材料，超出合理范圍的視為惡意浪費(fèi)，乙方須承擔(dān)相應(yīng)損失。 六、工期 從 年 月 日起至 年 月 日止，工期為 天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費(fèi) 元/天。 甲 方：乙 方：*號(hào)碼：*號(hào)碼：簽 章：簽 章：簽約日期：簽約日期：其實(shí)以前家在起草裝修合同的時(shí)候也是費(fèi)了很多心的，一開始裝修公司說他們有合同，可以按他們的合同來，但看了下覺得有些地方還是說得不夠詳細(xì)，所以就研究了很久，重新起草過了一份。
木工承攬接活信息
油漆，裝門鋪窗臺(tái)大理石 開關(guān)和燈是最后裝的
農(nóng)村建房 承攬合同
農(nóng)民自建低層建筑不適用建筑法的規(guī)定，農(nóng)村建房以清包工(包工不包料)的形式發(fā)包給包工頭承建，是不允許隨意解除合同的。8，但對(duì)包工頭和房主達(dá)成的協(xié)議性質(zhì)是一般承攬合同還是建設(shè)工程合同、設(shè)計(jì)。7，定作人給付報(bào)酬的合同、工作交由第三方完成時(shí)責(zé)任承擔(dān)者不同，承攬人即可以是具有相應(yīng)的資質(zhì)的法人：建設(shè)工程合同與承攬合同的主要區(qū)別根據(jù)我國(guó)《合同法》的規(guī)定和司法實(shí)踐，承攬人應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備：承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，承攬只能要求定作人賠償損失;而在建設(shè)工程合同中。建設(shè)工程承攬活動(dòng)一般含有較高的技術(shù)含量和很大的執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)計(jì)，在實(shí)務(wù)中存在較大爭(zhēng)議，法院判決也是兩者都有，除具備雙方約定或者法定的解除條件時(shí)。發(fā)包人一般為建設(shè)工程的建設(shè)單位，房主和承包人形成的合同關(guān)系應(yīng)為一般承攬合同關(guān)系、施工業(yè)務(wù)資格的法人。在建設(shè)工程合同中、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意;而承攬合同即可以是書面的亦可以是口頭形式。本人認(rèn)為應(yīng)定性為一般承攬合同比較符合立法本意，完成主要工作。所以。4。理由如下。且民間建筑的承包方和發(fā)包方多為個(gè)體或個(gè)體組織，定作人解除合同后、合同的要式性不同，材料和費(fèi)用在訂立合同時(shí)難以準(zhǔn)確計(jì)算 核心提示。而承攬合同的標(biāo)的一般較小，還是將輔助工作交第三人完成：農(nóng)村建房以清包工(包工不包料)的形式發(fā)包給包工頭承建、合同計(jì)價(jià)條款的變動(dòng)性不同。 法律快車知識(shí)拓展。而承攬合同則不然。根據(jù)法律規(guī)定，總承包人或者勘察。6，交付工作成果，在施工過程中發(fā)生傷亡事故，第三人不向定作人承擔(dān)責(zé)任，法律要求建設(shè)工程合同的雙方必須具有相應(yīng)的資質(zhì)、一方違約時(shí)的救濟(jì)方式不同。法律對(duì)建設(shè)工程合同的發(fā)包人和承包人的主體資格均有要求：1;而在承攬合同中，承攬合同的定作人享有解除權(quán)。5，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成，必須有一定的注冊(cè)資金和抗風(fēng)險(xiǎn)能力的單位。根據(jù)我國(guó)《合同法》的規(guī)定。3、主要工作可否交由第三人完成不同、法人和其他組織，除當(dāng)事人另有約定外。自然人即不能成為建設(shè)工程合同的發(fā)包人，工期較長(zhǎng)、合同標(biāo)的的限定性不同。建設(shè)工程合同的標(biāo)的一般是比較大型的項(xiàng)目，而農(nóng)村個(gè)體建筑一般技術(shù)含量相對(duì)較低，執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小、施工承包人向發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任，民間個(gè)體工匠即可參與民間建筑，也可以是其他單位或者個(gè)人，承攬關(guān)系分為一般承攬關(guān)系和建設(shè)工程承攬關(guān)系、設(shè)計(jì)，建設(shè)工程合同與承攬合同的主要區(qū)別如下，定作人可以是自然人。在建設(shè)工程合同中，一方違約時(shí)。2、主體不同，但主體工程必須自己完成，承包人為具有從事勘察。因此，而且要具有相應(yīng)的資質(zhì);而在建設(shè)工程合同中，所以在結(jié)算時(shí)通?？梢酝黄坪贤挠?jì)價(jià)條款，無論是承攬人經(jīng)定作人同意將全部工作交由第三人完成，除經(jīng)雙方協(xié)商變更外，也不能成為承包人，而且在許多情況下要通過招投標(biāo)的方式來簽訂合同，都是由承攬人向定作人承擔(dān)責(zé)任。在承攬合同中，第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察，除特定情形外，為一般工程建設(shè)項(xiàng)目而訂立的合同不屬于建設(shè)工程合同，如自然人為修建或者裝修房屋而與其他自然人或者單位訂立的合同就屬于承攬合同，而且在定作人為自然人時(shí)多采用口頭形式、技術(shù)和勞力。一般來說;而在承攬合同中、合同解除的條件不同，而不能要求繼續(xù)履行，建設(shè)工程合同因工程量較大。而承攬合同中的價(jià)款條款較為固定，一般應(yīng)當(dāng)按照合同中約定的價(jià)款計(jì)算，可以隨時(shí)解除合同，對(duì)方當(dāng)事人都可以要求其繼續(xù)履行，是比較普遍的現(xiàn)象，建筑法第八十三條規(guī)定
家里敲墻承攬合同
好，雇員在從事雇傭活動(dòng)中受損的，你不需要承擔(dān)任何責(zé)任侵權(quán)法規(guī)定，由公司承擔(dān)賠償責(zé)任，應(yīng)該屬于雇傭關(guān)系
房屋裝飾裝修合同屬于建工合同還是加工承攬合同？
7.25更新：與法官朋友一起探討了一下這個(gè)問題。1、根據(jù)《民事案由規(guī)定》（法發(fā)〔2011〕42號(hào)），裝修合同糾紛屬于建設(shè)合同糾紛下的子案由。100、建設(shè)工程合同糾紛（1）建設(shè)工程勘察合同糾紛（2）建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同糾紛（3）建設(shè)工程施工合同糾紛（4）建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)糾紛（5）建設(shè)工程分包合同糾紛（6）建設(shè)工程監(jiān)理合同糾紛（7）裝飾裝修合同糾紛（8）鐵路修建合同糾紛（9）農(nóng)村建房施工合同糾紛所以裝修合同糾紛屬于建設(shè)合同糾紛。2、根據(jù)最新的民訴法司法解釋第二十八條：第二十八條 民事訴訟法第三十三條第一項(xiàng)規(guī)定的不動(dòng)產(chǎn)糾紛是指因不動(dòng)產(chǎn)的權(quán)利確認(rèn)、分割、相鄰關(guān)系等引起的物權(quán)糾紛。 農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)合同糾紛、房屋租賃合同糾紛、建設(shè)工程施工合同糾紛、政策性房屋*合同糾紛，按照不動(dòng)產(chǎn)糾紛確定管轄。 不動(dòng)產(chǎn)已登記的，以不動(dòng)產(chǎn)登記簿記載的所在地為不動(dòng)產(chǎn)所在地；不動(dòng)產(chǎn)未登記的，以不動(dòng)產(chǎn)實(shí)際所在地為不動(dòng)產(chǎn)所在地。 以及《民事訴訟法》第三十三條第三十三條 下列案件，由本條規(guī)定的*法院專屬管轄： （一）因不動(dòng)產(chǎn)糾紛提起的訴訟，由不動(dòng)產(chǎn)所在地*法院管轄； （二）因港口作業(yè)中發(fā)生糾紛提起的訴訟，由港口所在地*法院管轄； （三）因繼承遺產(chǎn)糾紛提起的訴訟，由被繼承人*亡時(shí)住所地或者主要遺產(chǎn)所在地*法院管轄。綜 上，裝修合同糾紛屬于建設(shè)合同糾紛，建設(shè)合同糾紛屬于專屬管轄，所以應(yīng)當(dāng)由不動(dòng)產(chǎn)所在地*法院進(jìn)行管轄。原*中，答主主要依據(jù)裝修合同簽訂的主體，來確定管轄。既然有最新的司法解釋，那么就按照最新的司法解釋*作吧。——————————————————我是分割線———————————————————以下是原*：建設(shè)工程合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價(jià)款的合同?？梢姡ㄔO(shè)工程合同的主體是發(fā)包人（一般是業(yè)主)與承包人（一般是建設(shè)工程公司）。 而承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。承攬包括*、定作、修理、復(fù)制、測(cè)試、檢驗(yàn)等工作。所以*承攬合同是承攬合同的一種。它的主體是定作人和承攬人。 房屋裝修要具體區(qū)分。 一、如果房屋裝修是房主與裝修公司單獨(dú)簽訂的合同，那么應(yīng)該是屬于*承攬合同。即裝修公司作為承攬人，對(duì)定作人即房主的毛坯房進(jìn)行相應(yīng)的裝修工作。如果水管在裝修內(nèi)容中，應(yīng)當(dāng)適用合同糾紛，根據(jù)合同約定，或者被告所在地，進(jìn)行管轄；如果水管不在裝修內(nèi)容中，那么裝修工人將水管弄破的行為應(yīng)該是侵權(quán)，那么根據(jù)侵權(quán)行為地或者被告所在地進(jìn)行管轄。 二、如果房屋裝修（比如精裝修）是房地產(chǎn)公司與建設(shè)工程隊(duì)簽訂的合同，而房主只與房地產(chǎn)公司簽訂了《商品房*合同》。根據(jù)《商品房*合同》，房地產(chǎn)公司交付的房屋應(yīng)當(dāng)無瑕疵。如果水管破裂，房主可以根據(jù)《商品房*合同》，直接起訴房地產(chǎn)公司。適用不動(dòng)產(chǎn)所在地管轄。
求一份門窗加工承攬合同？
你好，門窗*承攬合同范本如下： 發(fā)包方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）? 承包方：? 經(jīng)雙方平等協(xié)商，甲方將紅興隆陽光住宅小區(qū)C座和白樺實(shí)業(yè)集團(tuán)附屬工程商服與住宅樓工程的門窗制作與安裝工程承包給乙方。為明確雙方的責(zé)任，保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)《中華*共和國(guó)合同法》、《建筑法》、以及其它相關(guān)的法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，特簽訂本合同，以期共同信守。? 第一條：乙方承包的內(nèi)容；門窗的制作與安裝（包括門窗五金配件及玻璃的制作安裝、框體與墻體之間發(fā)泡劑的填充、框與內(nèi)外墻體交界陰角表面防水硅*膠的密封、門窗保護(hù)膜的回收等內(nèi)容）。?第二條：承包形式為包工包料? 第三條：乙方必須在2006年?8?月??15?日前將所制作的合格門窗構(gòu)件運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)，于2006年??9?月??1??日前完成門窗框的安裝。2006年?10?月?1??日完成門窗工程的所有內(nèi)容。? 第四條：乙方所*制作的門窗構(gòu)件的材質(zhì)、形式、數(shù)量、規(guī)格及外觀必須達(dá)到甲方的要求。? 塑鋼窗采用為60系列中寶型材，塑鋼門采用90系列中寶型材。型材的材質(zhì)達(dá)到*塑鋼型材及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。邊框及上、中、下框坎的長(zhǎng)度大于600㎜時(shí)，型材的內(nèi)腔必須加襯鍍鋅增強(qiáng)型鋼，型鋼壁厚大于1.2㎜。用于固定每根型鋼的Φ4大頭自攻螺釘不得少于3個(gè)，且間距不得大于300㎜。? 二、門窗必須設(shè)置泄水孔，使浸入框內(nèi)的水及時(shí)排出。? 三、門窗的外觀顏色均勻一致，不得有傷痕、氣孔、加雜等缺陷。?四、門窗的幾何尺寸必須符合設(shè)計(jì)要求，外形尺寸允許偏差小于±2.0㎜，對(duì)角線尺寸偏差應(yīng)小于3.0㎜。? 五、門窗的五金配件安裝位置準(zhǔn)確，數(shù)量齊全，安裝牢固。開啟扇安裝聯(lián)動(dòng)器。對(duì)應(yīng)的型材內(nèi)部增設(shè)3㎜厚的金屬襯板。? 六、密封條應(yīng)為熟橡膠材料，安裝應(yīng)均勻、牢固、接口嚴(yán)密、無脫槽現(xiàn)象，不得在一邊使用兩根壓條。? 七、玻璃為雙層中空浮砝玻璃，厚度不小于3㎜，其四周必須配有足夠的防震塊。玻璃的尺寸從門窗扇的透光邊緣算起，每邊搭接不小于8㎜。? 第五條：門窗的安裝必須在甲方技術(shù)人員監(jiān)督指導(dǎo)下進(jìn)行。安裝質(zhì)量必須符合*江省建筑安裝工程施工技術(shù)*作規(guī)程及施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。門窗框體安裝的位置、高度、垂直度必須符合要求，框體與墻體間用聚氨脂發(fā)泡劑填塞。門窗扇裝配后，不得翹曲，不得妨礙開啟功能。乙方在門窗構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)、完成框體的安裝和所有工作內(nèi)容后，至少三次請(qǐng)甲方技術(shù)人員驗(yàn)收、簽字認(rèn)可。否則視為門窗工程制作安裝不合格，不予結(jié)算。? 第六條：工程項(xiàng)目結(jié)束，乙方對(duì)門窗應(yīng)進(jìn)行氣密性、水密性、抗風(fēng)壓性以及保溫隔聲性能和安裝質(zhì)量的全面檢查，在自檢合格的基礎(chǔ)上報(bào)請(qǐng)甲方，雙方進(jìn)行聯(lián)合檢查驗(yàn)收。? 第七條：乙方在門窗制作安裝過程中必須遵守甲方現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從甲方管理人員的指揮管理及檢查。? 第八條：乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)，必須嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)*作規(guī)程的規(guī)定作業(yè)施工。否則，所造成的一切損失均由乙方負(fù)責(zé)。?第九條：關(guān)于合同價(jià)款的結(jié)算：? 一、?按照合同約定乙方完成門窗工程的所有內(nèi)容，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格 后，甲方予以結(jié)算。結(jié)算方式為：? 1、?乙方所承包的白樺實(shí)業(yè)住宅樓附屬工程二層商服樓部分的 門窗工程款以現(xiàn)金形式支付。? 2、?乙方所承包的白樺實(shí)業(yè)住宅樓附屬工程五層住宅樓部分和 紅興隆陽光小區(qū)C座的門窗工程款，甲方以陽光小區(qū)住宅樓相應(yīng)的房屋抵付。具體抵付辦法是：七單元三、四層的兩戶，每戶約66.33㎡，以1300元/㎡計(jì)算；四單元五層的兩戶，每戶75.96㎡，和六單元五層的一戶約66.66㎡，以1200元/㎡計(jì)算；一層的14#車庫約23㎡，以1500元/㎡計(jì)算。按照上述房屋及計(jì)算價(jià)格抵付門窗工程款，最后多退少補(bǔ)，現(xiàn)金找差。? 二、?合同價(jià)款是以實(shí)際完成的各樘門窗外形尺寸所計(jì)算的面積為 計(jì)算基礎(chǔ)，門按每平方米220元，窗按每平方米160元計(jì)算。?第十條、關(guān)于保修：? 竣工驗(yàn)收后，甲方將預(yù)留全部工程款的5％作為質(zhì)量保修金。由于乙方責(zé)任所發(fā)生門窗變形、開裂、透氣、玻璃結(jié)霜等質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)無條件維修和更換，并終身保修。如果乙方在接到甲方的返修通知后，三日內(nèi)不及時(shí)修理者，甲方有權(quán)使用保修金自行維修，所發(fā)生的維修費(fèi)用均從保修金中扣除。?第十一條、關(guān)于違約責(zé)任：? 合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守，若一方違約，違約方將賠償另一方的經(jīng)濟(jì)損失，并承擔(dān)合同價(jià)款5％的違約金。? 第十二條、本合同一式兩份，同等效力。未盡事宜可由雙方另立協(xié)議商定。? 簽約地點(diǎn)：?????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ????????簽約時(shí)間：? 發(fā)包方：（公章）????????????????????承包方：（公章）? 法人代表：???????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ??????法人代表：? *號(hào)：????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?????*號(hào)：? 電話：???????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??電話： 以上價(jià)格來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供參考，具體價(jià)格以購買時(shí)為準(zhǔn)
裝飾工程承攬合同范本哪位有？
第一部分 ??協(xié)議書 承包人（全稱）：_______________________ 分包人（全稱）：_______________________ 依照《中華*共和國(guó)合同法》、《中華*共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，鑒于 ??（以下簡(jiǎn)稱為“發(fā)包人”）與承包人已經(jīng)簽訂施工總承包合同（以下稱為“總包合同”），承包人和分包人雙方就分包工程施工事項(xiàng)經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同。 一、分包工程概況 分包工程名稱：_______________________ 分包工程地點(diǎn)： ??______________________ 分包工程承包范圍： ??__________________ 二、分包合同價(jià)款 金額：大寫：*幣_(tái)____________元，小寫：______________元。 三、工期 開工日期：本分包工程定于_______ ??年_______月_______日開工； 竣工日期：本分包工程定于_______年_______月_______日竣工； 合同工期總?cè)諝v天數(shù)為：_______天。 四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 本分包工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)雙方約定為：_________________________ 五、組成分包合同的文件包括： 1.本合同協(xié)議書； 2.分包人的報(bào)價(jià)書； 六、本協(xié)議書中有關(guān)詞語的含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。 七、分包人向承包人承諾，按照合同約定的工期和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，完成本協(xié)議書第一條約定的工程（以下簡(jiǎn)稱為“分包工程”），并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任。 八、承包人向分包人承諾，按照合同約定的期限和方式，支付本協(xié)議書第二條約定的合同價(jià)款（以下簡(jiǎn)稱“分包合同價(jià)”），以及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。 九、分包人向承包人承諾，履行總包合同中與分包工程有關(guān)的承包人的所有義務(wù)，并與承包人承擔(dān)履行分包工程合同以及確保分包工程質(zhì)量的連帶責(zé)任。 十、合同的生效 合同訂立時(shí)間：_______年_______月_______日 合同訂立地點(diǎn)：____________________________ 本合同雙方約定_______后生效。 承包人：（公章）__________ ??分包人：（公章）__________ 住所：____________________ ??住所：____________________ 法定代表人：______________ ??法定代表人：______________ 委托代理人：______________ ??委托代理人：______________ 電話：____________________ ??電話：____________________ 傳真：____________________ ??傳真：____________________ 開戶銀行：________________ ??開戶銀行：________________ 帳號(hào)：____________________ ??帳號(hào)：____________________ 郵政編碼：________________ ??郵政編碼：________________
承攬中包工頭的工人受傷
如果業(yè)主請(qǐng)沒有資質(zhì)的裝修隊(duì)，那么其聘請(qǐng)沒有資質(zhì)的裝修公司作業(yè)存在過錯(cuò)，業(yè)主應(yīng)當(dāng)對(duì)出現(xiàn)的傷害事故承擔(dān)連帶責(zé)任；如果業(yè)主請(qǐng)的是有資質(zhì)的裝修公司、裝修隊(duì)，一旦出現(xiàn)事故，業(yè)主不承擔(dān)賠償責(zé)任，其自身有損失還可以向裝修公司要求賠償。工人受傷的按照正常程序申請(qǐng)工傷?！蹲罡?法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定：“雇員在從事雇傭活動(dòng)中遭受人身損害，雇主應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。……雇員在從事雇傭活動(dòng)中因安全生產(chǎn)事故遭受人身損害，發(fā)包人、分包人知道或者應(yīng)當(dāng)知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務(wù)的雇主沒有相應(yīng)資質(zhì)或者安全生產(chǎn)條件的，應(yīng)當(dāng)與雇主承擔(dān)連帶賠償責(zé)任?！?/pre>
承攬歐式外裝飾工程怎么樣？好嗎？
承攬歐式外裝飾工程的項(xiàng)目經(jīng)理是承包制，請(qǐng)的工人的水平參差不齊，大家不要以為大公司工人的手藝一定高。 在裝修前燒一柱香，祈求好的工人吧。聽項(xiàng)目經(jīng)理說，實(shí)創(chuàng)一直欠他工錢，有些配件都要他自己先掏錢墊付， 工人也很長(zhǎng)時(shí)間拿不到工錢，所以工人的積極性也不高。
承攬無合同包工頭的工人受傷
如果業(yè)主請(qǐng)沒有資質(zhì)的裝修隊(duì)，那么其聘請(qǐng)沒有資質(zhì)的裝修公司作業(yè)存在過錯(cuò)，業(yè)主應(yīng)當(dāng)對(duì)出現(xiàn)的傷害事故承擔(dān)連帶責(zé)任；如果業(yè)主請(qǐng)的是有資質(zhì)的裝修公司、裝修隊(duì)，一旦出現(xiàn)事故，業(yè)主不承擔(dān)賠償責(zé)任，其自身有損失還可以向裝修公司要求賠償。工人受傷的按照正常程序申請(qǐng)工傷?！蹲罡?法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定：“雇員在從事雇傭活動(dòng)中遭受人身損害，雇主應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任?！蛦T在從事雇傭活動(dòng)中因安全生產(chǎn)事故遭受人身損害，發(fā)包人、分包人知道或者應(yīng)當(dāng)知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務(wù)的雇主沒有相應(yīng)資質(zhì)或者安全生產(chǎn)條件的，應(yīng)當(dāng)與雇主承擔(dān)連帶賠償責(zé)任?！?/pre>
承攬歐式外裝飾工程怎么樣？貴嗎？
我是承攬歐式外裝飾工程2014年的客戶，如今入住兩年，借著一起裝修網(wǎng)問答平臺(tái)，好好給大家介紹一*會(huì)：總的說來，這家公司的設(shè)計(jì)師出賣的是口條，掙的是唾沫星子錢，在網(wǎng)上隨便弄個(gè)設(shè)計(jì)圖給你，自詡為首席，沒有任何設(shè)計(jì)理念，華而不實(shí)。監(jiān)理嗎，說是有，三個(gè)月的裝修期，只見過一次，還是因?yàn)橐笪覀冊(cè)鲰?xiàng)，我們不同意，過來幫著打架的。工長(zhǎng)是個(gè)外地蠻子，整天想著如何讓你增項(xiàng)，出了問題就往設(shè)計(jì)師身上推，兩個(gè)人在糊弄業(yè)主方面到是很齊心協(xié)力！因此如果你已經(jīng)簽了合同的話，一定要看好每一項(xiàng)的內(nèi)容，特別是吊頂，我家明明合同寫了五處，可是裝修時(shí)只給做四處，多出的一處說是合同忘計(jì)費(fèi)了，非要加錢。沒辦法只好找到公司經(jīng)理。如果沒簽合同的，三思而行吧?。?！
工程承攬合同糾紛的法律規(guī)定有哪些？
你好， 工程建設(shè)中發(fā)包方與承包方建立起施工合同關(guān)系，這種施工合同關(guān)系基本的表現(xiàn)形式就是書面的《建設(shè)工程施工合同》及其附件、補(bǔ)充協(xié)議等。該施工合同以施工單位完成工程施工，建設(shè)單位支付工程價(jià)款為主要約定內(nèi)容?！逗贤ā返?69條明確規(guī)定了建設(shè)工程合同的含義和范圍，建設(shè)工程合同包括勘察、設(shè)計(jì)、施工合同；所以，施工合同屬建設(shè)工程合同的一種。根據(jù)2011年2月18日《最高*法院關(guān)于修改〈民事案件案由規(guī)定〉的決定》(法〔2011〕41號(hào))，該規(guī)定第100項(xiàng)“建設(shè)工程合同糾紛”項(xiàng)下做了九個(gè)子項(xiàng)的劃分：(1)建設(shè)工程勘察合同糾紛(2)建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同糾紛(3)建設(shè)工程施工合同糾紛(4)建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)糾紛(5)建設(shè)工程分包合同糾紛(6)建設(shè)工程監(jiān)理合同糾紛(7)裝飾裝修合同糾紛(8)鐵路修建合同糾紛(9)農(nóng)村建房施工合同糾紛。其實(shí)，根據(jù)《合同法》第276條的規(guī)定，建設(shè)工程監(jiān)理合同應(yīng)當(dāng)屬于委托合同，不屬建設(shè)工程合同。在民事案由規(guī)定中將監(jiān)理合同列入建設(shè)工程合同類糾紛，主要考慮因其與建設(shè)工程密切聯(lián)系而已。而建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)糾紛、建設(shè)工程分包合同糾紛、裝飾裝修合同糾紛、鐵路修建合同糾紛、農(nóng)村建房施工合同糾紛均是施工合同衍生和細(xì)化的結(jié)果。
室內(nèi)裝修。
一、刮膩?zhàn)用娣e計(jì)算公式1、估算計(jì)算方法:基本采用估算法,或建筑面積X3.5或3(舉例:建筑面積90平米 。給業(yè)主報(bào)價(jià)時(shí)候是6-8元一平米,實(shí)際發(fā)生量估算90X3.5=320或300/平米(建筑面積100平米的房子,實(shí)際測(cè)量數(shù)值是180--190平),一般馬路油工慣用的方法。2、建筑面積計(jì)算方法:墻漆施工面積=(建筑面積×80%-10)×3 建筑面積就是購房面積,現(xiàn)在的實(shí)際利用率一般在80%左右,廚房、衛(wèi)生間一般是采用瓷磚、鋁扣板的,該部分面積大多在10平,該計(jì)算方法得出的面積包括天花,吊頂對(duì)墻漆的施工面積影響不是很大,可以不予考慮(實(shí)際測(cè)量有10---15平誤差)。3、套內(nèi)面積計(jì)算方法:室內(nèi)使用面積乘以2.5。這種計(jì)算方法和實(shí)際測(cè)量比較接近,作為前期預(yù)算可以推薦使用。4、實(shí)際測(cè)量法:長(zhǎng)X寬、長(zhǎng)X高、門窗面積全部去除 ,以上測(cè)量方法只適合標(biāo)準(zhǔn)戶型,標(biāo)準(zhǔn)舉架高度(閣樓和復(fù)試根據(jù)實(shí)際情況測(cè)量)。
裝修室內(nèi)問題
一般來說是不合理的！正常的話工每個(gè)工種是單獨(dú)施工的，木工和瓦工可同時(shí)施工
室內(nèi)裝修?
室內(nèi)裝修現(xiàn)在已經(jīng)慢慢成為了我們生活的一部分了，而且有些學(xué)習(xí)已經(jīng)把室內(nèi)裝修弄成了一門學(xué)科。那么我就來介紹一下什么叫室內(nèi)裝修吧，其實(shí)從意義的角度上看，就是用來滿足室內(nèi)用戶社會(huì)活動(dòng)和生活上需求的一門藝術(shù)。其中室內(nèi)還包含了家庭、商場(chǎng)、公共設(shè)施的室內(nèi)裝修。
請(qǐng)問房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)能承攬多大工程?
房屋建筑甲級(jí)資質(zhì)的工程監(jiān)理公司可以承接的除特殊房屋建筑外的一般房屋建筑工程是不受任何限制的 根據(jù)*規(guī)定的監(jiān)理公司資質(zhì)劃分分為綜合資質(zhì)和甲級(jí)、乙級(jí)和丙級(jí)，其中各個(gè)資質(zhì)等級(jí)承接的工程劃分按照建設(shè)部令158號(hào)文件規(guī)定的，甲級(jí)等同于一級(jí)，根據(jù)規(guī)定的表2，樓主可以參考一下
室內(nèi)裝修設(shè)計(jì)
無所謂什么風(fēng)格了，只要搭配起來好看，什么風(fēng)格都可以的。給你幾張圖你可以參考一下。
室內(nèi)樓梯怎么裝修
樓梯的主要材質(zhì)有鋼材、木材、石材、玻璃和其他新型材料。木材本身就具有溫馨自然的感覺，而且能夠和絕大多數(shù)家居產(chǎn)品協(xié)調(diào)搭配。市場(chǎng)上賣的木地板可以拿來直接鋪裝做踏腳板，扶手也可以選擇相應(yīng)的木料來做。 如果你購買的戶型比較小，或是本來就喜愛簡(jiǎn)潔利索的前衛(wèi)生活，那鋼質(zhì)材料的樓梯能打動(dòng)你。鋼材樓梯往往都經(jīng)過了表面噴涂金屬漆等現(xiàn)代工藝的處理。樓梯的主要材質(zhì)有鋼材、木材、石材、玻璃和其他新型材料。木材本身就具有溫馨自然的感覺，而且能夠和絕大多數(shù)家居產(chǎn)品協(xié)調(diào)搭配。市場(chǎng)上賣的木地板可以拿來直接鋪裝做踏腳板，扶手也可以選擇相應(yīng)的木料來做。 如果你購買的戶型比較小，或是本來就喜愛簡(jiǎn)潔利索的前衛(wèi)生活，那鋼質(zhì)材料的樓梯能打動(dòng)你。鋼材樓梯往往都經(jīng)過了表面噴涂金屬漆等現(xiàn)代工藝的處理。
室內(nèi)裝修流程
1.土建階段 ①進(jìn)場(chǎng)，拆墻，砌墻。②鑿線槽，水電改造并驗(yàn)收。③封埋線槽隱蔽水電改造工程，做防水工程，衛(wèi)生間、廚房地面做24小時(shí)閉水試驗(yàn)。④衛(wèi)生間、廚房貼墻地面磁磚。2.基層處理階段①木工進(jìn)場(chǎng)，吊天花板，石膏角線。②包門套、窗套，制作木柜框架。③同步制作各種木門、造型門及平壓門。④木制面板刷防塵漆（清油）。⑤窗臺(tái)大理石臺(tái)面找平鋪設(shè)。⑥木飾面板粘貼，線條制作并精細(xì)安裝。⑦墻面基層處理，打磨，找平。⑧家具，門窗邊接縫處粘貼不干膠（保護(hù)邊）。3.細(xì)部處理階段①墻面刷漆最少三遍。②家具油漆進(jìn)場(chǎng)，補(bǔ)釘眼，油漆。4.售后服務(wù)①地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年；③供熱與供冷系統(tǒng)，為2個(gè)采暖期或供冷期；④電氣系統(tǒng)、給排水管道、設(shè)備安裝為2年；⑤裝修工程為2年。
室內(nèi)裝修用色
橙紅色為暖色，使人感到溫暖，熱烈`活潑`快樂，能激發(fā)人朝氣，但過暖則導(dǎo)致緊張`興奮`煩燥。紅色： 熱烈、喜悅、果敢、奮揚(yáng)。有提高食*，升高血壓作用。易引起性急`發(fā)怒，在紅色房子里，對(duì)*病癥者不利。粉紅色：能抑制憤怒降低*收縮力，減慢心律。藍(lán)`綠`紫為冷色，會(huì)使人感到清涼`安靜`優(yōu)雅`沉著，鎮(zhèn)靜，并使人以幻想。藍(lán)色： 幽靜、深遠(yuǎn)、冷郁、陰郁?？蓽p慢心律，降低*體內(nèi)膽紅素緩解疾病。淺藍(lán)色：消除大腦疲勞，使人清醒，精力旺盛。綠色： 健康、活潑、生氣、發(fā)展。紫色：神秘、高貴、脫俗。能消除緊張情緒，對(duì)孕婦有一定鎮(zhèn)靜作用。白色： 單調(diào)、樸素、坦率、純潔。使人產(chǎn)生純潔`天真`公正`神圣`抽象`超脫感覺。使人有安全感，給*病人以慰藉，對(duì)煩燥情緒有鎮(zhèn)靜作用。黃色： 光輝、莊重、高貴、忠誠(chéng)。黑色： 沉默、神秘、*、純潔?；疑?和諧、渾厚、靜止、悲哀。彩色： 雜駁、繚亂、絢麗、幻想。青色使人產(chǎn)生親切`樸實(shí)`樂觀`柔和感覺?？Х壬耗茏屓诵睦碲呌谄届o，消除孤獨(dú)感天花板的顏*須淺于或與墻面同色。當(dāng)墻面的顏色為深色設(shè)計(jì)時(shí)，天花板必須采用淺色。天花板的色系只能是白色或與墻面同色系者。輕柔、神圣、純潔、明快、清*，這是家居裝飾中最常用的色調(diào)，它可與各種顏色都相配，使空間有擴(kuò)大的感覺，但有時(shí)也會(huì)有單調(diào)的感受，其實(shí)白色也有好多種，也有冷暖之分，例如鋅白就較鈦白冷，乳白較鈦白要暖，灰白、淺米白等都為白色系列，室內(nèi)家具、陳設(shè)等的配色較自由,可選淺色地板.希望我的解答能夠幫助到你。
擴(kuò)展回答
相關(guān)問題
免費(fèi)獲取靠譜裝修設(shè)計(jì)
- 每天限100個(gè)名額
- 北京
- 上海
- 天津
- 深圳
- 成都
- 武漢
- 保定
- 長(zhǎng)沙
- 長(zhǎng)春
- 滄州
- 常州
- 大連
- 東莞
- 福州
- 佛山
- 廣州
- 貴陽
- 杭州
- 合肥
- 哈爾濱
- 惠州
- 淮北
- 濟(jì)南
- 江門
- 金華
- 嘉興
- 昆明
- 昆山
- 六盤水
- 蘭州
- 臨沂
- 洛陽
- 南京
- 南寧
- 南昌
- 南通
- 寧波
- 南陽
- 遷安
- 泉州
- 青島
- 沈陽
- 石家莊
- 蘇州
- 紹興
- 太原
- 唐山
- 臺(tái)州
- 威海
- 無錫
- 溫州
- 濰坊
- 溫嶺
- 西安
- 徐州
- 廈門
- 邢臺(tái)
- 咸陽
- 信陽
- 鹽城
- 揚(yáng)州
- 煙臺(tái)
- 重慶
- 鄭州
- 涿州
- 湛江
- 中山
- 遵義
- 漯河
- 舟山
- 其它
立即預(yù)約
我們承諾：一起裝修網(wǎng)提供該項(xiàng)免費(fèi)服務(wù)，絕不產(chǎn)生任何費(fèi)用，為了您的利益以及我們的口碑，您的隱私將被嚴(yán)格保密。
